竣工日期以什么为准?

作者&投稿:宇文胖 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 问题一:建筑工程竣工验收日期如何确认 以竣工验收合同签订日期为准

问题二:实际竣工日期与验收合格之日有什么区别? 工程竣工日期:施工单位按设计图纸内容和合同约定内容完成日期。
验收合格之日:由建设单位组织工程相关责任单位进行验收,当日验收合格,则为验收合格日期,如不合格,经过缺陷部位维修后再次由相关各单位验收,合格后为验收合格日期。
工程按合同竣工后由施工单位自检合格,报监理单位验收合格后提交竣工验收申请,初验合格后,确定正式验收日期进行验收。
验收合格后,将合格工程交付建设单位或业主之日为实际交付使用时间。住宅还要进行分户验收。
保修期自竣工验收合格之日起计算。

问题三:竣工验收日期如何确定 同上应该注明了,到了时间依然不合格他们要罚款多少,从新休整后要从新执行验收步骤,还要承担你们的损失,你弗之前的合同应该写清楚了。

问题四:如何确定工程竣工日期 竣工日期是承包人完成承包范围内工程建设的绝对或相对日期。因此,只有在确定竣工日期后,才能判断承包人是否如期履约、何时进入结算期、工程风险何时转移等重大问题,逾期交工不仅要承担违约责任,还额外支付工人工资、设备租赁费、贷款利息等,故必须对竣工日期予以重视。因实际竣工日、工程完工日、转移占有日和验收合格日四者之间存在时间间隔,为避免导致竣工日期产生争议,需要在工程施工合同中约定竣工日期的确定方式。对于竣工日期的确定,首先适用施工合同约定,以《施工合同示范文本》为例,其通用条款32.4规定“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可”。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。”

问题五:竣工检收通过的,到底什么时间是实际竣工日期 这个问题实际很好明白,我在监理工程师培训时老师讲过,大致是这样的:先说A吧,也许施工单位前几天都已经提出竣工验收申请书了,但甲方或监理有事情不能来人,就和施工单位讲好延缓验收,这样的话,如果几天后再验收,以组织工程竣工验收的日期为准的话,那么施工单位不亏大了吗。B,施工单位本身应有健全的质量控制体系和检查制度,如果施工单位不对自己干的工程进行肯定,也就是不书面提交竣工验收申请报告,监理和甲方是不会认为这时工程就是合格的。D也许承包人提交竣工验收申请报告后,监理和甲方等单位不会即刻来验收,验收后,也许各验收单位存在不同的意见,这样的话发包人给予最终认可意见的日期也会滞后很多,而工程实际也正是如此,所以D也不对。

问题六:交工日期与竣工日期的区别 我国建设工程施工合同(示范文本)32.4款规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
交工日期 指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格地通过交工验收后,在发给的交工证书上写明的日期。
两者肯定不是一天,应该是先交工,然后通过验收,验收合格,才为竣工。

问题七:建筑工程竣工日期如何计算 我在定程竣工验收备案科工作。这个问题我来回答,竣工日期是以竣工验收合格证书上五方签字认可的日期为准。这个日期是由建设工程质量监督站最终定的验收日期,如果在那一天通过验收的话,就视为工程验收合格,验收不合格的工程,需要进行整改,不能视为竣工。递交的竣工验收的报告是在监督站程序监督下最终验收合格之后由甲方提供的一个总结性评价报告,它的出具时间一般是迟于最终验收日期的,不过也有验收合格后,当日报告就出来的。
希望能够帮助你!

问题八:什么是工程实际竣工日期 实际竣工日期是指施工单位向业主报送竣工验收申请报告的日期。是相对于合同工期中的合同竣工日期而言的。

问题九:建设工程竣工验收合格的,是以提交竣工验收报告之日为竣工日期,还是以竣工验收合格之日为竣工日期? 1、竣工验收已通过,以承包人提交竣工验收报告日期为实际竣工日期
2、鉴定需要期间的,还是以提交竣工验收报告日期为实际竣工日期
3、由于发包人延误的验收,是以通过竣工验合格日期为实际竣工日期
(你的问题混淆处在于是否是由于发包人延误的验收,还是实际正常验收时)
希望对你能有所帮助。

工程竣工时间以什么为准
答:法律分析:工程竣工日期以工程验收时,承包人提交竣工验收报告的日期为准。经发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期应为承包人向发包人提交修改验收的日期为准。如果施工合同无约定或者约定不明的,以竣工验收合格之日为竣工日期 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干...

工程竣工日期如何认定
答:法律分析:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第六十一条 交付竣工...

工程竣工日期以什么为准
答:竣工日期的确定:1、双方确认竣工的日期;2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;3、承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。【法律依据】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条当事人对建设工程实际竣工日期...

经验收合格工程的实际竣工日期,以( )为准。
答:【答案】:B P184 本题考查的是施工合同履行。经验收合格工程的实际竣工日期,以提交竣工验收申请报告的日期为准,并在工程接收证书中写明。

竣工验收报告日期怎么确定?
答:我国建设工程施工合同(示范文本)32.4款规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

什么是竣工日期
答:法律分析:竣工日期是当施工开始到完成施工最终所用的时间。竣工日期的确定对后续工程结算十分重要,依据相关法规,如果建设合同是没有约定竣工日期的,竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期,合同有竣工日期结算方式的按照合同履行约定。法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律...

竣工图编制日期以什么时间为准
答:实际完工日期。根据查询瑞律网得知,竣工日期以实际完工日期为准。实际完工日期是最准确的竣工日期,指的是工程真正完工的日期,这个日期可以由施工方、监理方、受托方确定,是工程完工的最终标准。

竣工图编制日期以什么时间为准
答:以竣工验收合格之日为准。根据查询华律网得知,建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日。承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日。建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的,竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。

建筑工程竣工验收日期如何确认
答:3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

竣工日期和竣工验收日期有啥区别
答:法律没有严格的定义,一般以当事人约定为准,比如:完工之日、竣工报告提交之日、竣工验收合格之日或者竣工验收合格备案完成之日等。依据《(示范文本)》通用条款》第32.4条约定:“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为...