工程延误的合同规定及要求？
工期延误是指工程实施过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工程工期是施工合同中的重要条款之一，涉及业主和承包人多方面的权利和义务关系。工期延误对合同双方一般都会造成损失。业主因工期延误不能及时交付使用、投入生产，就不能按计划实现投资效果，失去盈利机会，损失市场利润；承包人因工期延误会增加工程成本，生产效率降低，企业信誉受到影响，最终还可能导致合同规定的误期损害赔偿费处罚。因此，工期延误的后果是形式上的时间损失，实质上的经济损失，无论是业主还是承包人，都不愿意无缘无故地承担由工期延误给自己造成的经济损失。
工程工期是业主和承包人经常发生争议的问题之一，工期索赔在整个索赔中占据了很高的比例，也是承包人索赔的重要内容之一。
（二）关于工期延误的合同规定
1．关于工期延误的合同一般规定
对由于非承包人自身原因造成的工程延期，在工程施工合同中，通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求，如果能证实因此造成了额外的损失或开支，承包人还可以要求经济赔偿，这是工程施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。
FIDIC合同条件规定：如果由于任何种类的额外或附加工程量，或本合同条件中规定的任何原因的拖延，或异常的恶劣气候条件，或其他可能发生的任何特殊情况，而非由于承包人的违约，使得承包人有理由为完成工程而延长工期，则工程师应确定该项延长的期限，并应相应通知业主和承包商……我国建设工程施工合同（示范文本）也对工期可以相应顺延进行了规定。
2．关于误期损害赔偿费的合同规定
如果由于承包人自身原因未能在原定的或工程师同意延长的合同工期内竣工时，承包人则应承担误期损害赔偿费，这是工程施工合同赋予业主的正当权利。FIDIC合同条件规定：如果承包人没有在合同规定的工期内或按合同有关条款重新确定的延长期限内完成工程时，工程师将签署一个承包人延期的证明文件。根据该证明文件，承包人应承担违约责任，并向业主赔偿合同规定的延期损失。业主可从他自己掌握的已属于或应属于承包人的款项中扣除该项赔偿费，且这种扣款或支付，不应解除承包人对完成该项工程的责任或合同规定的承包人的其他责任与义务。
（三）承包人要求延长工期的目的
在正常情况下，承包人要求延长工期的目的主要是：第一，根据合同条款的规定，免去或推卸自己承担误期损害赔偿费的责任。第二，确定新的工程竣工日期及其相应的保修期。第三，确定与工期延长有关的赔偿费用，如由于工期延长而产生的人工费、材料费、机械费、分包费、现场管理费、总部管理费、利息、利润等额外费用。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
甲方拖延支付工程款工期延误
答：1. 如果建设工程因甲方原因导致工期延误，乙方可以根据合同条款要求甲方赔偿损失。2. 若合同中未明确约定赔偿条款，乙方应按照实际损失向甲方索赔。3. 如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。4. 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条，发包人若未按约定时间提供必要条件，承包人有权要求赔偿损失...
工程延误的合同规定及要求?
答：1．关于工期延误的合同一般规定 对由于非承包人自身原因造成的工程延期，在工程施工合同中，通常都规定承包人有权向业主提出工期延长的索赔要求，如果能证实因此造成了额外的损失或开支，承包人还可以要求经济赔偿，这是工程施工合同赋予承包人要求延长工期的正当权利。FIDIC合同条件规定：如果由于任何种类的额外...
建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗
答：1、工期延误的情形有哪些? 《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; (2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批...
在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定
答：3．类推法。即用同类工程、同类项目，同类经济技术指标如规模、造价、工期计量标准进行类比，求得各类数据。4．比例法。即按合同价款或者工程量增减的比例，确定工期增减值。5．定额法。参考国家发布的工期定额，结合工程的具体情况确定工期延误天数。6．过错分担法。如果存在两个以上的误期因素，根据当事...
不可抗力工期顺延的条件
答：8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的。10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。11、不可扩抗力，如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。12、非承包人原因而发包人要求停工的...
当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时,项目监理机 ...
答：合同规定条件主要指合同内非承包单位原因导致的工程延期,包括不可抗拒原因导致的工程延期、业主方供货不及时或者预付工程款发放不及时导致的工程延期等等
施工合同中因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金是多少?
答：最后，如果承包人不能按照合同规定的时间完成工程，业主可以要求承包人支付违约金。如果承包人不同意支付违约金，业主可以通过法律途径进行维权。在维权过程中，业主需要提供充分的证据，证明承包人确实存在工期延误的问题，并且违约金的数额应该按照合同规定进行计算。总之，在施工合同中，工期是一项非常重要的...
发包人逾期支付工程款,导致工期延误,承包人是否承担责任?
答：合同专用条款第19.2条约定：因乙方责任导致工期拖延时，按合同总价的每天万分之一向发包人支付违约金，违约金最高不超过合同总价的3%。涉案工程于2011年7月15日由监理单位形成开工报告，此后，张三公司组织人员进场施工。2013年12月27日，涉案工程竣工验收合格。在结算工程款时，李四公司要求张三公司承担...
工程师审批工程延期的程序及依据是什么
答：1、合同条款 合同中有关工程延期的规定和条款是工程师审批延期的首要依据。如果合同中规定了工程延期的条件、程序和计算方法，工程师将按照合同要求进行审批。2、工程实际情况 工程师审批工程延期时，还需要考虑工程实际情况。例如，工程变更、施工条件变化、不可抗力事件等导致工程无法按计划进行的原因。3、...
