实际竣工日期以什么为准

~

实际竣工日期以竣工验收合格之日为准。

实际完工日期是最准确的竣工日期，它指的是工程真正完工的日期，这个日期可以由施工方、监理方、受托方确定，它是工程完工的最终标准。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，依据相关司法解释的规定，如果建设合同是没有约定竣工日期的，竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。如果建设合同是没有约定竣工日期的，竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。

施工可以顺诞工期情况：

1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。

2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。

3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。

4、发包人未按合同约定支付工程款的。

5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。

6、设计变更，导致工程量增加的。

7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。

8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。

9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的（本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担）。

10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。

以上内容参考：百度百科-竣工日期

实际竣工日期以什么为准
答：实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，，依据相关司法解释的规定，如果建设合同是没有约定竣工日期的，竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。

实际竣工日期以什么为准
答：法律分析：工程竣工日期以工程验收时，承包人提交竣工验收报告的日期为准。经发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期应为承包人向发包人提交修改验收的日期为准。如果施工合同无约定或者约定不明的，以竣工验收合格之日为竣工日期；《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释...

...经验收合格工程的实际竣工日期,以( )的日期为准。
答：【答案】：B 本题考查的是施工合同示范文本。经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准；发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

竣工日期以什么为准
答：法律分析：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。工程竣工指的是手续上的理论上只要所有设备安装就可...

...建设工程经验收合格,则实际竣工日期为( )。
答：【答案】：C 【解析】对于除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。选项A是监理单位在提交业主验收之前做的预验收工作；选项B是提交申请的条件之一，还需监理单位验收通过，才可进行业主验收阶段；选项D为干扰项，如果一定时间...

根据《标准施工合同》,竣工验收合格,工程实际竣工日期,为( )。
答：【答案】：A 本题考查的是竣工验收管理。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

实际竣工日期的认定标准有
答：建设工程经验收合格的，方可交付使用。当事人对建设工程实际竣工日期有争议，当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的，应以约定为准，如当事人对于实际竣工日期没有争议的，包括在签订合同时对竣工日期的认定方法有约定的，双方在合同履行过程中对时间竣工日期达成一致的，应遵循当事人之间的约定。当事...

建设工程的实际竣工日期
答：法律分析：建设工程的实际竣工日期：竣工验收合格的，以验收合格之日为竣工日期；发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；未经竣工验收发包人擅自使用的，以工程投入使用之日为竣工日期。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书...

经竣工验收合格的,以( )为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明。_百度...
答：【答案】：C 本题考查的是竣工验收管理。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。参见教材P135。

竣工日期以什么为准
答：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人...